Образец договора субподрядана выполнение работ
Образец договора субподрядана выполнение работСкачать файл - Образец договора субподрядана выполнение работ
Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Main menu Главная Консультация Образцы документов Статьи Вопросы Политика конфиденциальности Поиск на сайте: Не всегда подрядная организация, взявшаяся выполнить какой-то большой объём работ для заказчика, самостоятельно делает абсолютно всю работу. Часто договорами субподряда на выполнение отдельных работ, генеральный подрядчик оформляет услуги иных организаций, делающих часть работ в рамках общего проекта. Отношения заказчика и субподрядчика. Заказчик работы, например, крупного объекта строительства, заинтересован лишь в надлежащем выполнении такой работы и получении необходимого результата в срок. Кто конкретно будет класть асфальт, штукатурить стены или проводить воду, по сути, не важно. Есть генеральный подрядчик, отвечающий материально перед заказчиком по условиям договора, утверждённая смета, за рамки которой выходить запрещено, зачем вникать в то, кем именно будет выполнено задание. Именно поэтому во многих договорах подряда оговаривается пункт о возможности генерального подрядчика привлекать субподрядчиков для выполнения некоторых работ. Заказчик, конечно, может перестраховаться и указать в соглашении условие о своём праве контролировать действия субподрядчиков, как и рассматривать их кандидатуры, предложенные генподрядчиком, но в этом нет необходимости. Ответственное лицо есть — генеральный подрядчик, он и должен следить за тем, чтобы субподрядчики выполняли свою работу качественно. Содержание договора субподряда на выполнение работ. Договор субподряда — это, в принципе, именно договор подряда, но заключаемый генподрядчиком в качестве заказчика работ и субподрядчиком в качестве исполнителя. Условия такого соглашения практически идентичны договору подряда, если в основном подрядном соглашении, договоре между заказчиком и генеральным подрядчиком, не прописан особый порядок заключения субподрядных договорённостей. Генподрядчик, выступающий для субподрядчика заказчиком по договору, контролирует выполнение работ, оплачивает их, предъявляет претензии при наличии нарушений договорённости. При этом, в качественном выполнении задания субподрядчиком генеральный подрядчик наиболее заинтересован. Субподрядчику работу оплачивает лицо, нанявшее его — генеральный подрядчик. Работа, выполняемая субподрядчиком, входит в комплекс работ, за которые генподрядчик несёт ответственность перед заказчиком всего проекта и, в конечном итоге, именно он понесёт максимальные убытки, если надлежащим образом будут исполнены работы. Ниже расположен типовой бланк и образец договора субподряда на выполнение работ, вариант которого можно скачать бесплатно. Типовая форма и пример договора субподряда на выполнение работ. Как к Вам обращаться: Эти статьи и документы могут быть Вам полезны Договор подряда на выполнение проектных работ. Акт приема-передачи выполненных работ образец бланк. Журнал учета выполненных работ образец бланк. Смета на проектные работы, особенности составления, образец, бланк для скачивания. Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome.
Договор субподряда на выполнение работ образец бланк
Заключается договор субподряда на проведение отдельных комплексов строительно-монтажных работ электромонтажных, санитарно-технических и других между генподрядчиком и субподрядными специализированными организациями. Возможность заключения договора строительного субподряда предусматривается в ст. На договор строительного подряда распространяются общие положения о договоре подряда, установленные ГК РФ. Стороны договора - подрядчик и субподрядчик. В роли обеих сторон могут выступать строительные, проектно-строительные, строительно-монтажные и другие организации, обладающие необходимыми лицензиями. Как правило, субподрядчика привлекают на выполнение работ, проведение которых требует наличия специальных навыков и опыта, специальных разрешений или лицензий, которых нет у подрядчика к примеру, лицензии на выполнение изыскательских работ или на выполнение проектных работ. Предмет договора - результат деятельности субподрядчика. Согласно образцу договора субподряда, это законченный комплекс конкретных работ, составляющих часть общих работ по объекту строительства. Предмет является существенным условием договора и должен указываться в бланке договора строительного субподряда. Срок выполнения работ - еще одно существенное условие. Нарушение субподрядчиком сроков и превышение сметной стоимости могут быть основанием для расторжения договора. Цена не является существенным условием договора субподряда, и может быть определена на основе стоимости аналогичных работ. Указать цену можно в тексте договора или в смете. Подрядчик обязан оплатить работу субподрядчика в сроки, установленные договором, независимо от того, получил он необходимые средства от заказчика или нет. Однако, очень часто договор субподряда заключается с условием о том, что подрядчик произведет оплату работы субподрядчику только после получения нужной суммы средств от заказчика. Следует помнить о том, что такая формулировка в образце договора строительного субподряда возможна только в том случае, если расчеты осуществляются без посредников - между субподрядчиком и заказчиком. В противном случае, ответственность перед субподрядчиком должен нести подрядчик. Техническая документация представляет собой набор схем, чертежей, графиков, расчетов и иных документов, необходимых для осуществления строительных работ. Техническая документация должна быть подготовлена с учетом требований нормативных документов. Важнейшее условие договора субподряда - определение качества работ. Для этого существуют строительные нормы и правила СНиПы. Не менее важное условие - определение гарантийного срока, в течение которого субподрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором, а также достижение объектом строительства показателей, указанных в технической документации. Помимо этих условий, в бланк договора строительного субподряда могут быть внесены условия о порядке внесения изменений в техническую документацию, о страховании объекта строительства и некоторые другие. По настоящему Договору обязуется по заданию в установленный Договором срок выполнить строительные работы, указанные в п. Обязанность по предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на. Обязанность по предоставлению указанного оборудования возложена Сторонами на. Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимися предметом Договора, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТу и другим нормативным актам Российской Федерации. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом. Предоставить в соответствии с условиями Договора необходимые ое:. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны обеспечивать своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в срок, указанный в Договоре. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ и обеспечить соблюдение согласованного порядка на строительной площадке; своевременно устранять замечания технического надзора , авторского надзора, федеральных и иных контролирующих служб. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, а также вывоз мусора после окончания Работ. Незамедлительно информировать о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного согласования с. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает , безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ , если по характеру Работ такой возврат возможен. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме, чем указано в п. Оплата по Договору производится в следующем порядке: Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. Способ оплаты по Договору: Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа , Работы считаются принятыми и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного. При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п. При досрочном выполнении Работ обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора. Затраты по страхованию входят в стоимость Работ, предусмотренную п. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает. Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то обязан их устранить за свой счет и в согласованные с сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. При отказе от составления или подписания акта обнаруженных дефектов составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы по проведению экспертизы возмещаются. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата Работ составляет в пределах гарантийного срока, но не менее. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету Договора. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Предусмотренные Договором обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает , если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. Договор составлен в 2 двух подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. Горячая линия 8 Описания Понятие Предмет Стороны Условия Форма Нормы права Заключение Расторжение Учет Приложения Документы. Права и обязанности сторон. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором. Предоставить в соответствии с условиями Договора необходимые ое: Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора. Порядок сдачи и приемки работ. Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке: Стороны согласились считать конфиденциальной следующую информацию: Основания и порядок расторжения договора. Разрешение споров из договора. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. Указать случаи увеличения стоимости работ; 2. Передача готовой продукции работ должна производиться Заказчику в присутствии Подрядчика. СЧубподрядчик должен нести ответственность за качество и сроки перед Заказчиком в порядке определенном настоящим договором и действующим законодательством. Учитывая состоявшееся уточнение Ваших условий договора по телефону, можно рекомендовать Вам следующую доработку шаблона: Также условие об увеличении стоимости работ предусмотрено в пар. Соответственно изменить и другие пункты параграфа; 3 В параграф Техподдержка Звонок по РФ бесплатный ICQ:
Договор субподряда на выполнение работ
Большой словарь иностранных слов издательство иддк
Можно поменять отчество в паспорте
Договор на выполнение субподрядных работ
Тюнинг карбюратора ваз 21083 своими руками