Договор обслуживания оборудования

Скачать файл - Договор обслуживания оборудования

Предметом настоящего договора является техническое обслуживание и ремонт оборудования Заказчика в соответствии с Техническим заданием Заказчика Приложение. Приблизительная цена работ по настоящему Договору составляет: Цена работ по техническому обслуживанию и ремонту, оборудования Приложение , цена запасных частей и материалов необходимых для выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования Приложение в течение срока действия договора изменению не подлежит. Окончательная цена работ по Договору определяется в соответствии с Актами приема-передачи выполненных работ и не может превышать сумму, указанную в п. Если объемы работ, установленные в настоящем Договоре, изменятся в ходе их выполнения, в том числе в связи с определением дополнительного перечня видов работ, номенклатуры запасных частей, материалов, необходимых для выполнения работ по Договору, Стороны примут меры к их уточнению и изменению цены и сроков работ запасных частей, материалов , путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору. Оплату превышения цены работ по Договору, указанной в п. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, наряд-заказах и сдать работы Заказчику в установленный срок. Для выполнения ремонта и технического обслуживания оборудования обеспечить материалами и запасными частями для оборудования, перечисленного в техническом задании Приложение по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Принять от Заказчика для проведения работ и передать Заказчику после проведения работ оборудование по Акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон. Выполнить работы, входящие в техническое обслуживание, в соответствии с техническим Приложение. Передать демонтированные с оборудования Подрядчиком в результате производства работ запасные части в полном объеме Заказчику. Не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ, уведомить Заказчика телефон, факс о выполнении работ. В случае нарушения работоспособности оборудования, указанного в Техническом задании Приложение к договору обеспечить выезд специалиста по заявке Заказчика, направленной Подрядчику по факсу в течение 16 часов рабочего времени и обеспечить работоспособность оборудования в течение 2 рабочих дней. После окончания работ вносить сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в журнал Заказчика. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. Все расходы, связанные с получением указанных документов, несет Подрядчик. Подрядчик обязан соблюдать нормы и правила при производстве работ в охранных зонах нефтепроводов и предпринимать все меры для обеспечения эффективной охраны, защиты и предотвращения нанесения ущерба своими техническими средствами и персоналом объектам, опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям Заказчика. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика, оформленного в письменной форме, привлекать для выполнения работ по Договору субподрядчиков. Немедленно известит Заказчика и до получения от него указаний приостановит работы при обнаружении:. Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 календарных дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены будут получены. В этом случае Подрядчиком составляется Акт о наличии скрытых дефектов, который направляется на подпись Заказчику. Подписанный сторонами Акт, является основанием для внесения соответствующих изменений в договор, в том числе по срокам выполнения работ. В случае неполучения подписанного Заказчиком Акта или отсутствия Заказчика в течение 3 Три рабочих дней со дня извещения, Подрядчик имеет право отказаться от исполнения работ. Привлекать с письменного согласия Заказчика для выполнения работ по Договору субподрядчиков. Оформить и передать Подрядчику письменную заявку на производство работ п. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьями 2 и 5 настоящего Договора. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора. По окончании выполнения работ принять оборудование и результат выполненных работ по Акту приемки-передачи выполненных работ. Получать любую информацию о Подрядчике лицензия, договор и т. Присутствовать при выполнении Подрядчиком работ с соблюдением требований, правил и норм промышленной безопасности и охраны труда. Не оплачивать стоимость запасных частей материалов и выполненных Подрядчиком работ, проведенных без согласования с Заказчиком в порядке, установленном Договором. Изменение объемов характера, качества работ производится путем заключения сторонами дополнительного соглашения, от заключения которого Подрядчик не вправе отказаться. Окончательный расчет за выполненные работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в течение 20 Двадцать банковских дней с даты подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ по Договора. Подрядчик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 Пять календарных дней с даты получения авансового платежа, по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. Работы по настоящему Договору должны производиться по этапам в соответствии с Графиком производства работ Приложение и сданы Заказчику по каждому этапу по Акту приемки-передачи выполненных работ. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в График производства работ, которые могут повлиять на продолжительность работ и их стоимость, то такие изменения должны производиться по письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в кратчайший технически возможный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с выполнением таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. При наступлении обстоятельств, указанных в п. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная региональной Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух Двух месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов исполнения договора. Приемка выполненных работ и передача оборудования Заказчику после технического обслуживания и ремонта производится Сторонами по Акту приемки-передачи выполненных работ по этапу. Подрядчик в течение 3-х дней после окончания работ по этапу направляет Заказчику подписанный Акт приемки-передачи выполненных работ, счет-фактуру и счет на оплату. После подписания Акта Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта. Оборудование передается представителю Заказчика, действующему на основании доверенности, после проверки объемов, качества выполненных работ, комплектности оборудования, исправности отремонтированных узлов и агрегатов. Неисправные запасные части передаются Заказчику, о чем делается отметка в Акте приемки-передачи выполненных работ. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также запасных частей материалов поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям нормативных технических документов. Срок гарантии работ по договору, в том числе поставленных Подрядчиком запасных частей устанавливается шесть месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Гарантия на результат работ и запасные части предоставляется при условии соблюдения Заказчиком требований завода-изготовителя по эксплуатации оборудования. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный с Заказчиком кратчайший технически возможный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества, включая замену дефектных запасных частей материалов поставки Подрядчика. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика, а Подрядчик обязан оплатить расходы Заказчика на их устранение. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Уведомление о расторжении договора об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте В этом случае Подрядчик, обязан прекратить выполнение работ, передать Заказчику рабочую и исполнительную документацию, результат работ по Договору, вывести с объекта Заказчика собственную технику, оборудование и неиспользованные материалы. Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, в размере фактических затрат Подрядчика на выполнение работ, определяемом сторонами в Дополнительном соглашении к Договору. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику произведенные им затраты на выполнение работ. В случаях, предусмотренных пунктами Договора, результат работ передается Подрядчиком Заказчику в порядке, установленном п. За просрочку Заказчиком окончательной оплаты по договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ ст. Пеня взимается за каждое нарушение в отдельности. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. В случае расторжения Заказчиком настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном п. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Настоящий Договор вступает в силу с После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик. Стороны примут необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без письменного согласия на то каждой из сторон. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 3 Три лет. Перечень конфиденциальной информации, условия и порядок ее передачи, охраны и использования определяются Соглашением о конфиденциальности, заключенным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора Приложение. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороной, к которой они предъявлены в двухнедельный срок со дня их получения. При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка либо неполучения в срок ответа на претензию они подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Брянской области в соответствии с действующим законодательством РФ. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Перечень и количество отчетных материалов предоставляемых Исполнителем Заказчику по окончании услуг. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению без письменного согласия передающей Стороны, как в течение всего срока действия Договора, так и в течение 3 Три лет после его окончания. Информация, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления , судами, органами предварительного следствия, органами дознания по делам, находящимся в их производстве, предоставляется указанным органам получающей Стороной в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, и при условии, что получающая Сторона предварительно запросит передающую Сторону о возможности предоставления информации и объем предоставляемой информации будет ограничен требуемым минимумом. Запрос должен быть представлен в письменном виде и содержать указание на положение закона, в силу которого Сторона обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики требуемой информации. К Конфиденциальной информации в соответствии и на условиях, определенных настоящим Соглашением, может быть предоставлен доступ уполномоченным сотрудникам получающей Стороны на основании списков, подписанных руководителем либо иным уполномоченным лицом Стороны. Для защиты Конфиденциальной информации получающая Сторона должна принимать меры предосторожности, определенные настоящим Соглашением, обычно используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. Однако, если Стороной используются меры, обеспечивающие уровень защиты информации выше, чем тот, который является обычным для сложившихся условий делового оборота, то, соответственно, Сторона обязана использовать для защиты Конфиденциальной информации используемые ею меры. При условии выполнения требований п. Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить передающей Стороне о допущенном ею, либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами. Каждая Сторона настоящего Соглашения безусловно и окончательно гарантирует, что, действуя в качестве принимающей Стороны, она в соответствии с условиями Соглашения будет:. На всех разрешенных копиях всегда должны быть те же указания на конфиденциальность информации, что и на оригиналах. Конфиденциальная информация всегда остается собственностью передающей Стороны и без ее предварительного письменного разрешения не может копироваться или иным образом воспроизводиться получающей Стороной. Если Конфиденциальная информация копируется на принадлежащие получающей Стороне материальные носители, то получающая Сторона по указанию передающей Стороны должна удалить с этих материальных носителей Конфиденциальную информацию или уничтожить данные материальные носители, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. В случае реорганизации какой-либо из Сторон ее права и обязанности по настоящему Соглашению переходят к соответствующему правопреемнику правопреемникам. В случае ликвидации какой-либо Стороны такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат передающей Стороне всех оригиналов и уничтожение всех любых копий документов с Конфиденциальной информацией, переданной передающей Стороной. Стороны несут полную ответственность за любое действие или бездействие всех своих сотрудников включая без ограничения лиц, ранее исполнявших соответствующие должности , в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств стала известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки Соглашению. В случае разглашения Сторонами Конфиденциальной информации любым другим лицам в нарушение условий настоящего Соглашения, Сторона, разгласившая Конфиденциальную информацию, обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки в полном объеме. Передающая Сторона вправе осуществлять контроль обеспечения получающей Стороной сохранности переданной ей в соответствии с Соглашением Конфиденциальной информации, используя для этого способы, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Настоящий документ представляет собой целостный документ, заключенный между Сторонами в отношении обмена Конфиденциальной информацией и защиты Конфиденциальной информации. Поправки и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены только на основании письменного соглашения, подписанного должным образом уполномоченными представителями Сторон. Стороны обязуются добросовестно мирным путем разрешать все претензии, споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с неисполнением, нарушением, прекращением или недействительностью данного Соглашения, однако, если Стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все претензии, споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию в Арбитражном суде г. Передача Конфиденциальной информации на бумажных и машинных носителях дискетах, компакт-дисках и иных носителях осуществляется любым из следующих способов:. Пересылка корреспонденции с Конфиденциальной информацией в электронном виде может осуществляться при письменном согласовании между Сторонами. Каждая Сторона примет все доступные ей меры по предотвращению заражения компьютерными вирусами информации, передаваемой на машинных носителях дискетах, компакт-дисках и иных носителях , в отправляемых в электронном виде документах и рабочих материалах, в сообщениях электронной почты в т. Настоящее Соглашение не предусматривает какое-либо предоставление прав интеллектуальной собственности , включая авторские права, товарные знаки , а также право на изготовление, использование или продажу Конфиденциальной информации. Наименование Подрядчика ИННЮ вид деятельности. Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Заказчику, а также последним в органы государственной власти. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом. Договор подряда на техническое обслуживание и ремонт оборудования. Оборудование Договора обслуживания Договор Договора подряда Договора на выполнение ремонтных работ Производство Техника Договора подряда Технологическое оснащение Договора обслуживания. Д О Г О В О Р П О Д Р Я Д А на техническое обслуживание и ремонт оборудования г. Цена работ по Договору 2. Цена работ по Договору включает в себя: Права и обязанности Подрядчика 3. Подписаться на рассылку Pandia. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Основные порталы, построенные редакторами. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Минимальная ширина экрана монитора для комфортного просмотра сайта: Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. Перечень основных данных и требований. Содержание основных данных и требований к оказанию услуг. Оказание услуг по техническому обслуживанию топливо-раздаточных колонок ЦТТ и СТ МРУ. Обеспечение технически исправного состояния. Технические и исходные данные. Обеспечить правильность работы измерителя объема. Услуги по техническому обслуживанию восьми колонок ЦТТ и СТ. При приемке оказанных услуг по Договору Исполнителем передаются Заказчику: Договор реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора. Информация о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров в том числе конечных. Сведения о составе исполни-тельных органов. Информация о подтверждающих документах. Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание. Договора о паевом взносе Договора о предоставлении брокерских услуг Договора об информационно-справочном обслуживании Договора об участии в ярмарке Договора оптовой поставки товаров Договора по ценным бумагам Договора пожертвования Договора поручительства Договора поставки лома и отходов цветных металлов Договора поставки товара Договора продажи Договора субподряда Договора финансового лизинга Договора фрахта для перевозки пассажиров и багажа Договора хранения Издательские договора Имущественные договора Коллективные договора Концессионные договора Лицензионные договора Проекты договоров Типовые договора Товарообменные договора Трудовые договора Дистрибьюторские договора Договора водопользования Договора инвестирования. Автоматы газированной воды Автомобилестроение Акустическое Аэродромное Банковское Бильярдное Буровое Вентиляционные системы Водопроводные сети Газобаллонное Газонокосилки Генераторы промышленные Геодезические приборы Геологоразведочное Геофизическое Гидравлическое Гидрометеорологические приборы Горнодобывающее Деревообрабатывающее Железнодорожное Камнеобработка Канализационные сети Кассовое Кинооборудование Кондитерское Котельное Криогенное Кузнечно-прессовое Лабораторное Лесозаготовительное. Медицинское Металлообрабатывающее Металлургическое Нефтегазовое Для аварийно-спасательных работ Оборудование для прачечных Для предприятий общественного питания Для производства табачных изделий Для производства упаковки, тары Оборудование для радиосвязи Для рекламы Для рыбной промышленности Осветительное Отопительные системы Очистные сооружения Переплетное Пивоваренное Пластиковые карты Пластмасса Пневматическое Пожарное Полиграфическое Поставки Почтовое Проекционное Радиотехническая аппаратура Садово-огородный инвентарь Сантехнические системы Сельскохозяйственное Системы охлаждения. О проекте Справка О проекте Сообщить о нарушении Форма обратной связи. Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы. Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.

Договор обслуживания оборудования

Скачать файл - Договор обслуживания оборудования

Договор подряда на техническое обслуживание и ремонт оборудования

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования

Договор технического обслуживания

Договор технического обслуживания оборудования

Report Page