Договор о сносе дома образец
Договор о сносе дома образецДоговор №
=== Скачать файл ===
Образец: договор о купле-продаже жилого дома на снос
Договор о сносе жилого дома (рекомендуемый образец заполнения)
Перми по адресу Серебрянский проезд, 8 далее — Объект. Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика в соответствии с проектом выполнить работу, указанную в п. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, своими материалами, силами и средствами. Срок исполнения работ по договору. Продолжительность исполнения предусмотренных работ по договору составляет - 30 календарных дней. Начало выполнения работ по договору исчисляется с момента заключения договора;. Датой окончания работ по договору считается день подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ в полном объеме. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; командировочные расходы , расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Заказчиком предусматривается возможность промежуточной оплаты за выполненные объемы работ Подрядчиком на основании принятых и подписанных актов выполненных работ КС-2, КС-3 по безналичному расчету в течение 20 двадцати банковских дней. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 20 двадцати банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов:. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором, осмотреть выполненную работу, а также произвести сдачу и приемку выполненной работы ее результата по акту сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ: Заказчик, получивший документы, указанные в п. По итогам осмотра результата выполненных работ течение 5 пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложенными документами, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от подписания акта, в котором указываются замечания к выполненной работе и перечень недостатков, меры, необходимые для исправления указанных замечаний, а также сроки исправления замечаний. Дополнительно должен быть составлен Акт оценки подлежащих выполнению работ, которые должен выполнить Подрядчик за свой счет. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего договора, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. В составе комиссии по приемке результата выполненных работ должны участвовать представитель Подрядчика, представитель Заказчика и представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом. В акте о приемке выполненных работ форма КС-2 , обязательна отметка лица, осуществляющего технический надзор за капитальным ремонтом о проверке качества и соответствия объема фактически выполненных работ условиям настоящего договора. Момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения графика работ и качеством применяемых материалов. Представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, производит проверку согласование выполненных Подрядчиком работ на объекте Заказчика:. При наличии замечаний представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5-и дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика. Подрядчик письменно информирует представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом. Права и обязанности Подрядчика. Подписать акт приема передачи Объекта в работу в течение 3-х дней с момента подписания договора подряда. Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами, условиями настоящего договора и техническим заданием. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, предоставлять его в любое время по требованию Заказчика. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, с предоставлением сертификатов на материалы, документов по соблюдению санитарно-гигиенических требований, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работы Заказчиком, выявленные во время проведения работ, приемки результата работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Подрядчик обязан приобрести за свой счет материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности , пожарной безопасности , охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, тротуаров во время проведения работ. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, противопожарным требованиям, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Документы, подтверждающие соответствие материалов указанным в настоящем абзаце требованиям, предоставляются Подрядчиком для приемки выполненных работ. В случае отсутствия таких документов приемка работ Заказчиком не производится. Обеспечить качество выполнения работы в соответствии с проектом, со сметой, действующими нормами. Обеспечить передачу Заказчику строительных материалов оконных блоков, дверных блоков и т. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленные надлежащим образом. Для решения текущих вопросов по Договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: Права и обязанности Заказчика. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему договору в двухсторонних актах оценки работы подрядчика, в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в актах оценки работ подрядчика в соответствии с п. Заказчик уполномоченный представитель Заказчика утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного договора. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора. Данные журналов производства работ и актов служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для его расторжения. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком по договору. Подрядчик гарантирует выполнение работ по сносу демонтажу здания литер А в указанные данным договором сроки с соблюдением требований проекта организации работ и несет ответственность за отступление от них. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки штрафа, пеней. Неустойка штраф, пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки штрафа, пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки штрафа, пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. За несвоевременный вывоз строительного мусора Подрядчик выплачивает штраф в размере 1 одной тысячи рублей за каждый день просрочки. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, штрафов, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему договору в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ , иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства и технической документации СНиП, ГОСТ, рекомендации. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки. Уплата неустоек и штрафов не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств в натуре. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы в установленных Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Непреодолимая сила форс-мажорные обстоятельства. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Действие и прекращение действия договора. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон. Исполнение принятых обязательств по договору заканчивается оплатой Заказчиком выполненных работ. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях:. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ согласно утвержденной технологической карте последовательности выполнения работ;. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;. Аннулирования у Подрядчика лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;. Разрешение споров между сторонами. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего договора действительны за подписями сторон по договору. Приложение проект организации работ, локальный сметный расчет;. Приложение график производства работ. Договор подряда на снос демонтаж здания литер А. Срок исполнения работ по договору 2. Начало выполнения работ по договору исчисляется с момента заключения договора; 2. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты 3. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 20 двадцати банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов: Подписаться на рассылку Pandia. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Основные порталы, построенные редакторами. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Минимальная ширина экрана монитора для комфортного просмотра сайта: Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. О проекте Справка О проекте Сообщить о нарушении Форма обратной связи. Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы. Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.
Поздравить с днем рождения молодую красивую девушку
Башенный кран стационарный технические характеристики
Renault kangoo 2010 технические характеристики
Найти судно в море в реальном времени
Компрессор кондиционера работает но не холодит
Клексан инструкция по применению видео
Характеристика финансово хозяйственной деятельности ооо
Ауди а6 1996 2.6 технические характеристики
Белые выделения у женщин что делать
Программа для записи iso образов
Сколько стоит сдать на водительские права
Магазин макси в бобруйске каталог