18 29 фз о защите прав потребителей

О защите прав потребителей (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 3 июля 2016 года)

=== Скачать файл ===

Закон РФ 'О защите прав потребителей', N 2300-1 | ст 29 ЗоЗПП

Закон 'О защите прав потребителей' - действующая редакция

Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы оказанной услуги. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать:. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;. Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы оказании услуги не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы оказания услуги. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы оказанной услуги не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы оказании услуги , если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы оказанной услуги. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Цена выполненной работы оказанной услуги , возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы оказании услуги , а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы оказанной услуги , определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона. Требования, связанные с недостатками выполненной работы оказанной услуги , могут быть предъявлены при принятии выполненной работы оказанной услуги или в ходе выполнения работы оказания услуги либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы оказанной услуги , в течение сроков, установленных настоящим пунктом. Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы оказанной услуги , если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы оказанной услуги или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе. Исполнитель отвечает за недостатки работы услуги , на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении работы услуги , на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы услуги потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы услуги , действий третьих лиц или непреодолимой силы. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет пяти лет на недвижимое имущество и недостатки работы услуги обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет пяти лет на недвижимое имущество , потребитель вправе предъявить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, если докажет, что такие недостатки возникли до принятия им результата работы услуги или по причинам, возникшим до этого момента. В случае выявления существенных недостатков работы услуги потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата работы услуги или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух лет пяти лет в отношении недвижимого имущества со дня принятия результата работы услуги , но в пределах установленного на результат работы услуги срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы услуги потребителем, если срок службы не установлен. Если данное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный недостаток является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать:. Вернуться к оглавлению документа: Закон РФ от Отказ потребителя от исполнения договора подряда или 'как вернуть деньги за некачественные пластиковые окна'? Отказ от исполнения договора по установке окон и взыскание убытков, возникших в результате оплаты потребительского кредита если потребитель для оплаты приобретаемого товары или выполненных работ услуг взял кредит, воспользовавшись услугами кредитной организации, то в случае удовлетворения основного требования о принятии отказа от исполнения договора расторжении договора и взыскании уплаченной стоимости товара или работ, требование о взыскании убытков, составляющих уплаченные банку проценты за пользование кредитом также подлежат удовлетворению. Примеры и образцы исковых заявлений по закону о защите прав потребителей по договорам о выполнении работ подряд и оказании услуг:. Образцы исковых заявлений по договору подряда выполнения работ. Общая форма Образцы исковых заявлений по договору строительного подряда Образцы исковых заявлений потребителей - дольщиков по договору долевого участия в строительстве Образцы исковых заявлений по договору подряда выполнение работ по ремонту автомобиля, иных вещей потребителя. Образцы исковых заявлений по договору об оказании услуг общая форма Образцы исковых заявлений по договору оказания туристических услуг Образцы исковых заявлений потребителей к перевозчику авиакомпании по договору перевозки Образцы исковых заявлений потребителей по договору банковского вклада. Статьи и комментарии ПЦ 'Логос' Судебная практика ПЦ 'Логос' Обобщения судебной практики Обобщения арбитражной практики Процессуальные документы ПЦ 'Логос' Примеры и образцы исковых заявлений в суд. Кодексы РФ Федеральные законы РФ, подзаконные акты Постановления Пленума Верховного Суда РФ Задать вопрос юристу ПЦ ЛОГОС Ответы на ваши вопросы Бесплатная юридическая консультация. Главная Статья 29 Закона о защите прав потребителей ЗоЗПП. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы оказанной услуги 1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать: При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы оказанной услуги своими силами или третьими лицами. Если данное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный недостаток является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать: Срок предъявления претензий по ненадлежащему качеству выполненных работ договору подряда ; Обязателен ли досудебный претензионный порядок урегулирования спора потребителя с подрядчиком исполнителем? Обязан ли потребитель обратиться с претензией по качеству выполненных работ услуг или можно сразу в суд? Образцы исковых заявлений Примеры и образцы исковых заявлений по закону о защите прав потребителей по договорам о выполнении работ подряд и оказании услуг: Иски из договоров подряда Образцы исковых заявлений по договору подряда выполнения работ. Общая форма Образцы исковых заявлений по договору строительного подряда Образцы исковых заявлений потребителей - дольщиков по договору долевого участия в строительстве Образцы исковых заявлений по договору подряда выполнение работ по ремонту автомобиля, иных вещей потребителя Иски из договоров об оказании услуг Образцы исковых заявлений по договору об оказании услуг общая форма Образцы исковых заявлений по договору оказания туристических услуг Образцы исковых заявлений потребителей к перевозчику авиакомпании по договору перевозки Образцы исковых заявлений потребителей по договору банковского вклада. Пожалуйста, поделитесь, если статья была вам полезна. Исковые заявления о взыскании алиментов образец. Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома. Образцы протоколов, сообщений, бюллетеней, комментарии. Исковые заявления в суд. Жалоба на управляющую компанию. Примеры и образцы жалоб. Взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги квартплату. Определение порядка общения, встреч с ребенком. Нужно ли согласование и разрешение на установку кондиционера на фасаде дома? Решения судов общей юрисдикции по гражданским делам с участием юристов Правового центра 'Логос' г. Главная Кодексы РФ Исковые заявления в суд Образцы исков в суд Жалобы в суд Расчет госпошлины в суд Статьи и комментарии Федеральные законы Обобщения арбитражной практики Обобщения судебной практики Постановления Пленума Верховного Суда РФ Политика конфиденциальности Бесплатная юридическая консультация Карта сайта Ходатайства и заявления в суд Контакты.

Облепиховое масло лечебные свойства для лица

Состав испании по футболу 2017

Осень стихи современных поэтов

Косметика некст каталог

Сборка двигателя камминз 2.8 своими руками

Проверить украден ли телефон по imei

Нормативы ликвидности 2016

Валаамский причал в приозерске карта

Как назвать мальчика в 2018

Где в fallout 4 найти гатлинг

Сварной катет обозначение

План отбора образцов в местах отбора образцов