Договор монтажа оборудования образец
Договор монтажа оборудования образецСкачать файл - Договор монтажа оборудования образец
Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу установке следующего оборудования: Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. Для выполнения работ, указанных в п. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа: Сумма, указанная в п. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями: Юридические услуги и ведение дел в арбитражном суде http: Автоматическое изменение цены договора при наступлении определенных условий Бытовой подряд В течение какого времени могут быть предъявлены заказчиком требования, связанные с ненадлежащим Виды, объем содействия и порядок его оказания заказчиком Включение НДС в цену работы Возврат остатка предоставленного заказчиком материала Возврат стоимости неиспользованного и невозвращенного материала Вправе ли заказчик оплатить стоимость материалов, если у подрядчика закончились деньги? Общая информация Виды подряда Образцы договоров Комментарии к ГК РФ Заключение договора подряда Полезная информация Карта сайта. Образец договора подряда на монтаж оборудования.
Договор поставки и монтажа оборудования
Ночь какая ночь качает ветер паутины кружева
История костромских памятников
Образец договора на выполнение работ по монтажу
Компрессор со 45а характеристики
Оплатить госпошлину за регистрацию автомобиля госуслуги
Договор подряда на монтаж оборудования
Обозначения на дисплее компьютера
Как сделать шарик из цветов своими руками